raybet在线官网屯溪第四中学扩优提质项目—电力设施改造项目（二次）
招标编号:SSJSTX-2025-078-2
raybet在线官网屯溪第四中学扩优提质项目—电力设施改造项目（二次）
招标文件
招 标 人：raybet在线官网屯溪第四中学（盖章）
代理机构：苏世建设管理集团有限公司（盖章）
2025年10月09日
目录
第二章 投标人须知................................................................................................. .4
第四章 计价依据及工程造价确定............................................................................. 10
第一章 招标公告
raybet在线官网屯溪第四中学扩优提质项目—电力设施改造项目（二次）招标公告
一．招标条件
本招标项目为raybet在线官网屯溪第四中学扩优提质项目—电力设施改造项目（二次），建设资金为财政资金，出资比例为100%。招标人为raybet在线官网屯溪第四中学。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开发包，选定承包人。
二．项目概况与招标范围
2.1项目名称：raybet在线官网屯溪第四中学扩优提质项目—电力设施改造项目（二次）
2.2项目编号：SSJSTX-2025-078-2
2.3建设地点：raybet在线官网屯溪区
2.4资金来源：财政资金
2.5质量要求：合格
2.6招标控制价：249967.52元
2.7招标内容范围、规模：主要建设内容为增加教学楼空调配电，在教学楼二层安装空调总控箱一只,二至五层每层安装空调控制箱一只；增加架空层配电箱；食堂更换配电箱及增加电缆井等工作内容，详见设计图纸及工程量清单。
2.8计划工期：自合同签订后20日历天。
2.9标段划分：1个标段
2.10项目类别：工程类
3.1投标人须具备：建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含以上级）或输变电工程专业承包三级（含以上级）资质，同时须具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施五级及以上许可证资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 拟派驻本项目负责人须具备：机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格（建安B类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定。
3.3 其他要求：/ 。
3.4 本次发包不接受联合体投标。
4.1自招标公告发布之日至2025年10月13日17时30分
4.2获取渠道：凡有意参加的投标企业，请于2025年10月09日至2025年10月13日正常上班时间携带单位介绍信、营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理(注册建造师)注册证书等资料复印件加盖投标人公章到苏世建设管理集团有限公司（raybet在线官网屯溪区金溪大厦六楼）报名。
4.3报名后同时在苏世建设管理集团有限公司（raybet在线官网屯溪区金溪大厦六楼）领取招标资料。
五．现场踏勘
招标人于2025年10月14日9时30分在raybet在线官网屯溪第四中学戴震路校区（原技工学校）组织现场踏勘，请投标人自带卷尺，提前10分钟到场。
现场踏勘联系人：周老师 电话：15305591654
六．投标文件的提交
投标文件递交的截止时间为2025年10月15日9时00分，地点为苏世建设管理集团有限公司（raybet在线官网屯溪区金溪大厦六楼）会议室，开标时须携带授权委托书及委托人的有效身份证原件。
七． 联系方式
招标人：raybet在线官网屯溪第四中学
联系人：周老师 联系电话：0559-2516064
地 址：raybet在线官网屯溪区率水路27号
招标代理机构：苏世建设管理集团有限公司
联系人：孙工 联系电话：0559-2310646
地 址：raybet在线官网屯溪区金溪大厦六楼
1．投标人须知前附表
|
条款号 |
条 款 名 称 |
编 列 内 容 |
|
1.1.2 |
招标人 |
名称：raybet在线官网屯溪第四中学 地址：raybet在线官网屯溪区率水路27号 联系人：周老师 电话：0559-2516064 |
|
1.1.3 |
招标代理机构 |
名称：苏世建设管理集团有限公司 地址：raybet在线官网屯溪区金溪大厦6楼 联系人：孙工 电话：0559-2310646 |
|
1.1.4 |
项目名称 |
raybet在线官网屯溪第四中学扩优提质项目—电力设施改造项目（二次） |
|
1.1.5 |
建设地点 |
raybet在线官网屯溪区 |
|
1.1.6 |
建设规模 |
249967.52元 |
|
1.1.7 |
承包方式 |
施工总承包 |
|
1.1.8 |
工程计价方式 |
清单计价 |
|
1.2.1 |
资金来源 |
财政资金 |
|
1.2.2 |
资金落实情况 |
已落实 |
|
1.3.1 |
招标范围 |
主要建设内容为增加教学楼空调配电，在教学楼二层安装空调总控箱一只,二至五层每层安装空调控制箱一只；增加架空层配电箱；食堂更换配电箱及增加电缆井等工作内容，详见设计图纸及工程量清单。 |
|
1.3.2 |
招标控制价 |
249967.52元 |
|
1.3.3 |
计划工期 |
20日历天 |
|
1.3.4 |
质量要求 |
一次性验收合格 |
|
1.4.1 |
投标人资格审查方式 |
资格后审 |
|
1.4.2 |
投标人资质条件 |
资质条件：建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含以上级）或输变电工程专业承包三级（含以上级）资质，同时须具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施五级及以上许可证资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 项目经理资格:机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格（建安B类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定。 其他要求：/ |
|
2.1 |
构成招标文件的其他材料 |
工程量清单、澄清答疑文件以及招标人对招标文件提出的补充文件 |
|
2.2.1 |
投标人提出问题（含清单疑问）截止时间 |
投标截止时间2日前提出异议 |
|
2.2.2 |
招标文件澄清、修改形式 |
书面形式 |
|
3.1.1 |
构成投标文件的其他材料 |
投标文件的电子版一份 |
|
3.2.1 |
投标有效期 |
60日历天（从投标截止之日算起） |
|
3.2.2 |
投标文件电子版要求 |
投标文件的电子版一份 |
|
3.2.3 |
投标文件份数 |
纸制标书正本1份、副本2份以及含有投标文件的电子光盘或U盘1份，具体要求(PDF盖章版) |
|
4.1.1 |
封套上写明 （适用需递交纸质标书项目） |
招标人的地址：raybet在线官网屯溪区率水路27号招标人名称：raybet在线官网屯溪第四中学 项目名称：raybet在线官网屯溪第四中学扩优提质项目—电力设施改造项目 投标文件 |
|
4.2.1 |
投标文件提交截止时间 |
见招标公告 |
|
4.2.2 |
投标文件提交 |
开标现场递交 |
|
4.2.3 |
投标文件是否退还 |
否 |
|
5.1 |
开标时间 |
开标时间及地点详见招标公告。 |
|
6.1 |
中标公示或网址 |
雷竞技官方网页版官网 |
|
6.1.1 |
履约担保 |
/ |
|
7.1 |
招标文件中要求人员提供社保证明的对达到法定退休年龄依法不交社保的不做要求。 |
|
第三章 评标办法
为了进一步规范招标投标活动，公开、公平、公正评标、定标，根据有关规定，结合项目实际，特制定本评标方法。
第一条 评标委员会由招标人组建，评标委员会成员名单应于开标前确定，由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
第二条 评标委员会成员应客观、公正地对投标人的投标书进行评价，不得透露与评标有关的一切情况，不得袒护投标人任何一方。评标时应自觉关闭通讯工具。
1、标书的密封、装订要求：标书必须规范打印，胶装，正本、副本分别装订成册。技术标和商务标分开进行密封包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章和法定代表人印鉴。
2、投标文件参照第6章投标文件格式要求编制。
(三) 投标文件的递交
1、投标人应按投标须知前附表中规定的投标截止时间前递交投标文件。
2、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
3、投标文件按时送达且投标人应参加开标会议；授权委托人必须有合法有效的委托书（原件）。
(四) 开标评标异常情况处理
投标文件递交截止时间后参加投标单位不足三家的，招标人同意后，按以下原则处理：
1、招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，采取竞争性谈判方式；
2、招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，将流标重新组织招标。
一、资格评审表
二、技术评审表
|
技 术 详 评 标 准 |
评 审 因素 |
评审标准 |
||
|
项 目 管 理 机 构 |
项目经理 |
符合投标人须知前附表第12条 |
||
|
技术负责人 |
项目技术负责人有相应技术职称 |
|||
|
其他主要人员 |
人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书 |
|||
|
施工方案（简要描述） |
工程概况 |
描述是否准确。 |
||
|
主要施工方法 |
各主要分部施工方法符合项目实际，能指导具体施工并确保安全。 |
|||
|
确保工程质量的技术组织措施 |
施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |
|||
|
确保安全生产的技术组织措施 |
施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。 |
|||
|
与现场各方的协调措施 |
与现场各方能较好协调工作，协调措施得力。 |
|||
说明：1．技术标评审采用定性方法。
2．评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法人授权委托人签字）按照评标委员会要求的时间提交评委会。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。
三、商务标评审 （合理最低价）
1、招标人委托招标代理单位编制招标控制价，招标控制价为￥249967.52元，投标报价高于控制价为无效标书。（注：评标计算时应扣除暂列金等不可调整费用。）
2、投标人清单子目综合单价不得高于招标人公布的控制价中清单子目综合单价，或偏离市场行情的，按恶意报价处理。
3、出现下列情况之一的，其商务标做无效标处理：
（1）投标报价低于本工程有效报价平均值10%以上；
（2）因投标人原因造成投标报价清单项目缺漏，缺漏项总额（多算或多报总额不得抵消缺漏项目总额）累计占同一工程有效投标报价平均值5%以上。
（3）管理费、利润投标费率低于0%。
（4）材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费；
（5）投标报价中的不可竞争费的费率，低于省建设工程费用定额规定的费率。
（6）投标报价中税金的费率，低于省建设工程费用定额规定的费率。规费、税金、材料或专业工程暂估价、项目暂列金额等不可竞争费的评审，是否符合招标文件的要求。
四、定标规则
1、符合投标人合格条件及投标书有效的情况下，报价最低的投标单位为该工程的第一中标候选人，次低的报价单位为该工程的第二中标候选人。若出现并列报价情况，则以招标人随机抽签方式选择中标人。
2、招标人确定排名第一的中标候选人为中标人；第一中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名仅次于其后的投标人为中标人；以此类推。
第四章 计价依据及工程造价确定
1.计价依据
1.1本工程计价依据主要有：详见控制价编制说明。
1.2本工程参考计价依据和补充资料主要有：施工设计图纸等。
2.工程造价确定
2.1工程造价计价方式为工程量清单计价方式。
2.2工程造价计价活动涉及工程量清单编制、招标控制价编制及投标报价等。
3. 工程量清单编制
3.1 工程量清单编制的依据有：详见工程量清单编制说明
3.2 工程量清单编制采用统一格式和表格，具体构成内容见附件“工程量清单”。
3.3 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定，其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单项目名称和内容见附件“工程量清单”。
4.招标控制价编制
4.1 招标控制价编制的依据有：
⑴国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价定额、计价办法及工程所在地市计价规定。
⑵工程项目设计文件及相关资料。
⑶本招标文件中的工程量清单及有关要求。
⑷本工程项目所涉及的常规施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。
⑸工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价格。
⑹施工期间的风险因素，其中包括：不采用
⑺其他相关材料。
4.2分部分项工程量清单费按本招标文件的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求，结合第4.1条编制依据确定。
人工和施工机械台班单价按省级工程造价管理机构公布的单价计算。
材料单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构发布的当期市场信息价和本招标文件规定的暂定价，以及市场调查价格计算。本招标文件中列有材料暂估价的，按暂估价计入综合单价。
人工、材料和施工机械台班消耗量均按国家和省的定额消耗量计算。
管理费、利润为可竞争性费用，其费率按国家和省、市的定额规定标准计取。
风险按本招标文件第4.1条约定计算。
4.3措施项目清单费按本招标文件中的措施项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制。
4.4不可竞争费、税金按本招标文件中的不可竞争费、税金项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制，严格按国家、省、市的有关规定计算。
4.5其他项目清单费按本招标文件列出的内容确定。具体内容见附件“工程量清单”。
5. 投标报价编制
5.1 投标报价编制的依据有：
（1）现行的计价规范；
（2）本省现行实施的计价办法及工程所在地市计价规定；
（3）建设工程设计文件及相关资料；
（4）招标文件及招标工程量清单及其补充通知，答疑纪要；
（5）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
（6） 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计。
（7）市场价格信息，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息。
（8）合同执行期间由投标人承担的风险因素。
（9） 其他相关资料。
5.2 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标项目的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。
5.3 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，应视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。
5.4分部分项工程量清单费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、机械费和综合费组成。对于已经标前审计项目，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在开标前 10 日 内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复。招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过 1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过 1000 元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。未按上述规定提出，中标后原招标图纸范围内的内容和工程量清单中的工程量不予调整。
5.5 措施项目清单费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合本招标文件第5.1条编制依据确定。
5.6其他项目清单费应按照招标文件规定报价。其中招标人部分的暂列金额（预留金）、专业工程暂估价、暂定价等均为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按投标人实际完成的工程内容结算。不可竞争费用含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、工程排污费等按规定文件计取。
5.7 税金为不可竞争性费用，应严格按国家、省、市的有关规定及招标工程量清单、招标文件规定计取，不得降低标准。税金应采用增值税模式，投标人依据现行文件要求计取增值税。
第五章 合同主要条款
填写说明：专用合同主要条款应符合法律法规规定，合同当事人应遵守平等、自愿、公平、诚实信用原则，不应列入合同签定前实质性实施合同的条款。
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名 称： 据实填写 ；
资质类别和等级： 据实填写 ；
联系电话： 据实填写 ；
电子信箱： 据实填写 ；
通信地址： 据实填写 。
1.1.2.5 设计人：
名 称： 据实填写 ；
资质类别和等级： 据实填写 ；
联系电话： 据实填写 ；
电子信箱： 据实填写 ；
通信地址： 据实填写 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所： / 。
1.1.3.9 永久占地： / 。
1.1.3.10 临时占地： 临时设施用地 。
1.2 语言文字
使用其他语言： / 。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等国家现行有关法律、法规和raybet在线官网建设行政主管部门颁布的行政法规、条例、指导性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的有特殊要求的标准、规范等： / 。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的名称： / ；
发包人要求使用国外标准、规范的份数： / ；
发包人要求使用国外标准、规范的时间： / 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求的特殊要求： / 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
1、 技术标准和要求及图纸 ；
2、 招标文件 ；
3、 中标通知书、已标价工程量清单 ；
4、 合同协议书 ；
5、 其他合同补充文件 ；
6、 / 。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人向承包人免费提供图纸的期限： 开工日期前3天 ；
发包人向承包人免费提供图纸的数量： 2套 ；
发包人向承包人免费提供图纸的内容： 本次施工所有图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：双方约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件 ；
承包人提供的文件的期限为： 开工前7天 ；
承包人提供的文件的数量为： 2套 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面、电子版 ；
发包人审查承包人文件的期限： 7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人办公室 ；
发包人指定的接收人为： / ；
承包人接收文件的地点： 项目部办公室 ；
承包人指定的接收人为： / ；
监理人接收文件的地点： 监理办公室 ；
监理人指定的接收人为： / 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 执行《通用条款》 。
1.10.3 场内交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行《通用条款》 。
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 执行《通用条款》 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：双方约定 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本工程 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按招标文件相关条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件相关条款执行 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名： 据实填写 ；
身份证号： 据实填写 ；
职 务： 据实填写 ；
联系电话： 据实填写 ；
电子信箱： 据实填写 ；
通信地址： 据实填写 。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 另定 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给承包人 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1） ①向承包人提供的施工场地应做到“三通一平”；②提供有关勘察资料，并向承包人提出需要保护的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等内容和要求，并承担相关费用 ；
（2） / ；
（3） / 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后15天内。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 不少于3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 另定 。
承包人提交的竣工资料形式要求：按有关要求装订纸质材料。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和减少；承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的实际图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失的，不能免除承包人的责任；承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场。（发包人违约的除外）；承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同的执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表借口的，承包人应予以配合； 承包人进入现场施工，要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；现场施工及生活垃圾产生的垃圾应该有人清除；承包人应负责提供完成合同所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名： / ；
身份证号： / ；
建造师执业资格等级： / ；
建造师注册证书号： / ；
建造师执业印章号： / ；
安全生产考核合格证书号： / ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址： / ；
承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人的授权范围内，负责履行施工合同 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，在正常施工工程中，项目经理每周至少5日，每天至少8个小时在现场组织施工 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担500元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担500元/次的违约金，经发包人同意的除外。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，经发包人同意的除外。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：项目开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担500元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责，且经发包人警告后仍不改正的，发包人可终止与承包人的施工合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理核实，由甲方同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担500元的违约金，由此产生的一切损失及后果有由承包人负责。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担200元的违约金，由此产生的一切损失及后果有由承包人负责。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 工程主体结构、关键性工作 。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。
3.5.4 分包合同价款
（1）关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》执行 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 否 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限： / 。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理，并依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
关于监理人的监理权限：对本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段进行监理管理 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名： / ；
职 务： / ；
监理工程师执业资格证书号： / ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址： / ；
关于监理人的其他约定： / 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：《建筑工程施工质量验收标准》（GB50300-2001）规定。
关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：收到通知24小时内，超过24小时未检查的以承包方所记载的资料为准 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： / 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按《通用合同条款》执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 开工前提供 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工组织方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设施的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前3天内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 3天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发生不符或计划不合理现象后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前3天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天内 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天内 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前3天内 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用条款，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误: 具体金额以招标人确定为准，上不封顶 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人需向招标人支付违约金，违约金金额上不封顶，具体金额以招标人确定为准。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：上不封顶 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇到不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件时，不包括气候条件，按通用合同条款约定执行，费用和工期延误，由发包人承担 。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）在工作时间内，连续24小时以上的下雨和雪天气，或室外温度低于零下10摄氏度以下；
（2） / ；
（3） / 。
7.9 提前竣工
7.9.2 提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 / 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据业主需要，主要材料采购前应提供样品。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包方承担。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： / 。
施工现场需要配备的试验设备： / 。
施工现场需要具备的其他试验条件： / 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： / 。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定： 设计变更；现场签证；法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 合同中有相同或类似工程项目的，可以参照合同中类似项目的单价调整；合同中变更增加后无类似工程项目的造价，依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理 。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 3天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 3天内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 / 方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 / 方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： / 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 / 时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：本工程的材料价格调整方法如下：中标后，不论实际情况如何，本次招标范围主材不予调整，请投标人结合自身实力进行报价，注意控制风险。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法：变更价款和签证价款等风险以外费用另加，变更方法如下: / 。
2、总价合同: ①各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素，包括政策性调整风险；②无论本工程是否延期，在施工期间内，除主要材料（钢材、水泥、砂石、商品砼、沥青混凝土）价格予以调整外（调整方式详见：11.1价格调整的约定执行），其余均不予调整均按中标单价执行（包括政策性调整）。③施工组织形式和施工措施的调整。
风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法： ①由于设计变更引起新的工程项目，数量按实决算。②由于设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方式：合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价调整；合同中无类似工程项目单价的依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮。③无论本工程是否延期，在施工期间内，除主要材料（钢材、水泥、砂石、商品砼、沥青混凝土）价格予以调整外（具体调整原则详见前款合同价格调整），其余均不予调整均按中标单价执行（包括政策性调整）。④发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，由承包人提出现场签证，经发包方和监理方字认可后实施。⑤投标人的投标报价中综合单价缺项、漏项、报零均被视为对业主的优惠，中标后不作调整。⑥措施项目清单的报价，应与技术标内容相符。对缺项、漏项、报零的措施项目费用，中标后均不作调整（因设计变更的情况除外）。⑦规费、税金属于不可竞争费用，应按安徽省现行的综合单价及其计价办法的规定执行。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: / 。
预付款担保的形式为: / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，《安徽省建设工程工程量清单计价依据》-2018。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 执行通用条款 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 执行通用条款 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 执行通用条款 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 执行通用条款 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： 执行通用条款 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：项目竣工验收合格后，且竣工资料齐备移交发包人后付至合同价款的85%（扣除暂列金）；决算审计结束后付至审计总价款的97%；余款3%作为工程质量保证金，质保期两年满后付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： / 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到后3天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到后3天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 另行约定 。
12.4.6 支付分解表
2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.3 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按《通用合同条款》执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 按《通用合同条款》执行 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后15天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1） 按《通用合同条款》执行 ；
（2） / ；
（3） / ；
（4） / 。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人审核竣工结算申请单的期限：按《通用合同条款》执行。
（2）发包人完成竣工付款的期限： 按《通用合同条款》执行 。
（3）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按《通用合同条款》执行 。
（4）关于承包人收款账户的约定：按《通用合同条款》执行 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数： 3份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按《通用合同条款》执行 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审核并颁发最终结清证书的期限： / 。
（2）发包人完成支付的期限： / 。
15. 缺陷责任与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 36个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程决算结束后扣除工程总价的3%作为质量保证金 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 工程竣工验收合格满2年后退还质量保证金；质量保证金的退还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务 。
关于质量保证金的补充约定： / 。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定执行 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《通用合同条款》执行。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 另行约定 。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 另行约定 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 另行约定 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：意外伤害保险和工伤保险由承包方自行承担费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包方自行决定，费用自行承担 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包方自行决定，费用自行承担 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向raybet在线官网仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
投标文件必须包含但不限于以下内容：
1.1法定代表人身份证明书；企业资质证书、投标保证金、营业执照、安全许可证、注册建造师证及安全考核B证、项目经理任命文件；企业信誉及有关荣誉证明等资格审查资料。
1.2投标文件签署授权委托书
1.3投标函及投标承诺
承诺包括工期、质量、安全文明、施工配合、外部关系协调、资金担保、工程竣工后续服务以及不拖欠农民工工资的承诺
1.4管理机构配备情况
包括项目经理、技术负责人以及拟派该工程管理的五大员(施工员、造价员、质检员、安全员、材料员（或测量员）)
1.5施工方案（简要描述）（可根据项目实际情况选择是否需要）
包括主要施工机械配备情况
1.6商务标
(1) 投标总价
(2) 编制说明
(3) 建设项目投标总价汇总表
(4) 单项工程投标报价汇总表
(5) 单位工程投标报价汇总表
(6) 分部分项工程量清单计价表
(7) 分部分项工程量清单综合单价分析表
(8) 措施项目清单与计价表
(9) 不可竞争费项目清单与计价表
(10) 其他项目清单与计价表
(11) 暂列金额明细表
(12) 专业工程暂估价计价表
(13) 计日工表
(14）总承包服务费计价表
(15) 税金计价表
(16) 材料（工程设备）暂估单价一览表
(17) 发包人提供材料（工程设备）一览表
(18) 承包人提供的材料（工程设备）一览表
(19) 投标报价需要的其它资料
备注：技术标（含标函）内容为1.1~1.5；商务标内容为1.6。
皖公网安备34100002000108号
